Расторжение Договора и претензии

6.1. Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон. Досрочное расторжение Договора любой из сторон допускается в случае и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. Расторжение Договора не освобождает стороны от проведения взаиморасчетов по обязательствам настоящего Договора.

6.2. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора c первого числа любого месяца в случае отсутствия у него задолженности перед Оператором. Сторона, расторгающая Договор, высылает обязательное письменное уведомление об этом другой Стороне за 31 (Тридцать один) день до предполагаемой даты расторжения.

6.3. Споры по настоящему Договору разрешаются, по возможности, путем переговоров и направления претензии. Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат);

- по электронной почте;

- по факсу, а также иными, не запрещенными законом, способами.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ по существу в течение 7 (семи) рабочих дней с момента ее получения

В случае невозможности решения споров путем переговоров любые споры, возникающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в Московском Областном Коммерческом Арбитражном Суде при АБ «Московское областное юридическое партнерство» в соответствии с его действующим Регламентом. Решение Московского Областного Коммерческого Арбитражного Суда является окончательным.

6.4. Если суммарная продолжительность времени прерывания Услуг по вине Оператора превысит 96 часов за любые последовательные 30 (Тридцать) суток, то Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Оператора оплаты штрафа (п.5.3. настоящего Договора).

6.5. Если действие настоящего Договора прекращается одной из сторон по причине нарушения или невыполнения другой стороной своих обязательств, стороны обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Договору в течение 7-ми банковских дней.

 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Каждая сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если такое невыполнение явилось результатом форс-мажорных обстоятельств, возникших после подписания настоящего Договора. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают все события, которые не могут быть предусмотрены и не зависят ни от Оператора, ни от Заказчика, наступление и следствие которых не могут быть предупреждены мерами и средствами доступными сторонам, и из-за которых возникает невозможность выполнения настоящего Договора (например: эпидемии, стихийные бедствия, действия правительства, забастовки и т.п.). Стороны обязаны в разумные сроки информировать друг друга в письменном виде о возникновении или реальной возможности возникновения форс-мажорных обстоятельств, в противном случае стороны лишаются возможности ссылаться на такие форс-мажорные обстоятельства в свое оправдание.

7.2 В случае, если в ходе работ по предоставлению доступа к Услугам, возникнет необходимость ремонта или строительства телефонной канализации, вызванная не прохождением кабеля или в соответствии с техническими условиями телефонных узлов ОАО “МГТС”, ГУП "Москоллектор" или другой уполномоченной организации, стоимость и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по согласованию Сторон, что должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

7.3 Оператор имеет право во время стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций приостановить деятельность принадлежащих ему сетей и средств связи и передать их для приоритетного использования уполномоченным на то государственным органам. Оператор имеет право использовать свои сети и средства связи для приоритетной передачи по ним всех сообщений, касающихся безопасности человеческой жизни, проведения неотложных мероприятий в области охраны правопорядка в Российской Федерации, а также сообщений о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях. Действие настоящего Договора приостанавливается на время приоритетного использования сетей и средств связи Оператора уполномоченными на то государственными органами.

7.4 Оператор вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до момента получения необходимых согласований в соответствии с п.2.2.4. Такое приостановление не влечет за собой какой–либо ответственности для Оператора.

7.5 Оборудование, передаваемое Заказчику, принадлежит Оператору на праве собственности, которое не ограничивается сроком действия настоящего Договора.

7.6 Оператор оставляет за собой право включения на установленное им у Заказчика оборудование других клиентов без снижения качества услуг, предоставляемых Заказчику по настоящему Договору.

 

 

7.7 При изменении адреса Заказчика, по которому установлено Оборудование и оказываются Услуги, Оператор обеспечит дальнейшее оказание Услуг только при наличии технической возможности. Заказчик несет расходы, связанные с изменением места, в котором оказываются Услуги, и с перемещением Оборудования, установленного Оператором. Если технической возможности для дальнейшего оказания Услуг нет, то Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон.

7.8 В случае изменения своего адреса либо банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, стороны обязуются письменно уведомить об этом другую сторону по Договору в 7-ми дневный срок.

7.9 Во всем ином, что не предусмотрено Договором, будут применяться нормы законодательства РФ.

7.10 Для оформления Договора Заказчик обязан предоставить Оператору:

· копию документа о внесении Заказчика в Единый государственный реестр юридических лиц и/или свидетельства о государственной регистрации (аккредитации – для филиала или представительства иностранного юридического лица);

· паспорт или иной удостоверяющий личность документ, в случае заключения договора физическим лицом;

· при подписании Договора лицом по доверенности - помимо указанных документов, копию доверенности, составленной с соблюдением требований ст.ст.185-189 ГК РФ;

· документальное подтверждение полномочий руководителя;

· документы, подтверждающие право на владение и/или пользования помещением;

· Примечание: все копии должны быть заверены фирменной печатью организации и подписью руководителя.

· письменное согласие собственника здания на выполнение Оператором работ по настоящему Договору.

7.11 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все Приложения, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.