Разрешение споров и разногласий

КАЧЕСТВО ТОВАРА.

2.1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТ, ТУ на товары, указанные в Приложении № 1, что удостоверяется сертификатом качества, выданным компетентным органом или предприятием-изготовителем.

 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА.

3.1. Количество мест и масса поставленного товара определяются на основании счета, спецификации и накладной.

3.2. Расходы, связанные с доставкой товара на оговоренных условиях поставки, включены в общую сумму контракта и относятся на счет «Покупателя».

 

ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

4.1. Общая сумма контракта составляет __________ EURO (__________евро).

Условия оплаты – 50% предоплата, остальная сумма в течение 3-х банковских дней с момента получения Покупателем уведомления от Поставщика о готовности товара к отгрузке. После получения авансового платежа цены на товар изменению не подлежат.

4.2. Платежи по настоящему Контракту осуществляются банковским переводом в евро на валютный счет ОАО.

4.3. Все комиссии банка на территории Покупателя оплачиваются «Покупателем», а на территории Продавца «Продавцом». Расходы, связанные с доставкой товара на оговоренных условиях поставки, включены в общую сумму контракта и относятся на счет «Покупателя».

4.4. Цены на товар указаны в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Контракта и включают в себя стоимость тары, упаковки и маркировки.

 

СРОК И ДАТА ПОСТАВКИ.

5.1. Поставка товара по настоящему Контракту осуществляется согласно заявке «Покупателя». Стоимость и сроки поставки определяются сторонами в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Контракта.

5.2. Датой поставки считается дата штемпеля на железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной.

5.3. Срок действия контракта – с момента подписания до 31 декабря 2010 года.

5.4. Контракт не может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока без уведомления другой стороны.

 

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

6.1. Упаковка должна обеспечить сохранность товара, предохранять его от повреждений и соответствовать ГОСТ 9466-75.

6.2. Дополнительная упаковка оплачивается отдельно.

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ.

7.1. Условия поставки – DAF-станция _________ (Инкотермс 2000).

Грузополучатель: ООО, станция назначения _____________, __________ЖД, ветка _______________, код станции _______, ОКПО ___________, код предприятия ______.

Адрес: ______ г. _______, ул.______________, д.______.

7.2. На товар, подлежащий отгрузке по одному транспортному документу, должен быть выставлен отдельный счет с указанием номера Контракта, количества отгружаемого товара и его стоимости.

7.3. Партия товара комплектуется в соответствии с отгрузочными инструкциями «Покупателя». В каждой накладной указывается номер Контракта, грузополучатель (согласно разнарядке), наименование товара, номера и количество отгруженных мест, масса брутто и нетто.

7.4. В накладной должно быть указано: номер вагона/контейнера, номер контракта, наименование товара, количеств и номера отгруженных мест, масса груза, наименование грузополучателя, его адрес, станция и дорога назначения, наименование отправителя и станции отправления.

7. 5. К каждой партии товара поставщик должен прилагать следующие документы:

7.5.1. – ж/д накладную;

7.5.2. - упаковочный лист;

7.5.3. - счет-фактура;

7.6.4. - сертификат происхождения СТ-1;

7.6.5. - сертификат соответствия;

7.7.6. - качественный сертификат или паспорт изделия;.

7.7.7. - копия экспортной декларации.

 

 

СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА.

8.1. Товар считается поставленным «Поставщиком» и принятым «Покупателем»:

§ По качеству согласно сертификату происхождения СТ-1 и сертификату качества, выданному компетентным органом или предприятием - изготовителем

§ По количеству мест – согласно железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной

§ По количеству изделий – согласно железнодорожной накладной и упаковочным листам.

8.2 Право собственности на товар от Поставщика передается по факту отгрузки.

8.3 «Поставщик обязуется передать «Покупателю» товар свободным от любых прав третьих лиц.

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. В случае нарушения срока поставки товара «Поставщик» выплачивает пеню «Покупателю» в размере 0,1 % от стоимости партии товара согласно спецификации за каждый день просрочки, но не более 3 (трех)% от стоимости не поставленного товара.

9.2. Таможенная обработка груза на территории РФ производится за счет «Покупателя», стоимость таможенной обработки включена в цену товара.

9.3. «Покупатель» обязан предоставить «Поставщику» копии ГТД и железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной, подтверждающих пересечение границ СНГ, в течение 15 дней с момента получения продукции.

9.4. В случае непредставления «Покупателем» документов, указанных в п. 9.4., «Покупатель» несет ответственность в размере убытков, понесенных «Поставщиком».

 

РЕКЛАМАЦИИ.

10.1. Рекламации по качеству товара могут быть заявлены не позднее 30 дней с момента поставки в случае несоответствия товара качеству, указанному в разделе 2 настоящего контракта, в отношении количества в течение 15 дней с момента поставки в случае недостачи мест или внутренней недостачи.

10.2. Сдача-приемка товара по количеству и качеству осуществляется согласно действующему законодательству о порядке приемки продукции по количеству и качеству утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66 г. с внесенными изменениями и дополнениями.

 

ФОРС-МАЖОР.

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовка, война или военные действия и т.д.), возникшие после заключения контракта.

11.1 Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный настоящим Контрактом, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

11.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно, однако не позднее 10 дней с момента наступления форс-мажора, в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.

12.1. «Поставщик» и «Покупатель» примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего контракта мирным путем. В случае если стороны не договорятся дружественным путем, все споры и разногласия передаются для решения в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.

12.2. Решение Арбитражного суда будет являться окончательным для обеих сторон.

 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. Получение экспортных лицензий, если таковые потребуются, является обязанностью «Поставщика».

13.2. Претензии, касающиеся любой партии отгруженного товара, не могут являться основанием для отбраковки дальнейших партий «Покупателем» и не дают ему права производить удержания из полагающихся «Поставщику» сумм для покрытия претензий.

13.3. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

13.4. Факсимильные копии считать оригиналом при условии замены на оригинал в течение 24 (двадцати четырех) банковских дней без расхождения по тексту.

13.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.6. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

13.7. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная обязанность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.