Порядок расторжения Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта                             в соответствии с гражданским законодательством.

11.2.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик                        не соответствует установленным документацией о закупке требованиям                                к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.3.Основанием для одностороннего отказа от исполнения Контракта Заказчиком является отступление Подрядчика в выполнении работ от условий настоящего Контракта и (или) нарушение сроков и объемов работ, указанных Заказчиком в Заявке, или иные недостатки результата выполнения работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком срок.

11.4. Односторонний отказа от исполнения Контракта Заказчиком допускается при нарушении объемов и сроков выполнения работ, указанных в Заявке Заказчика.

Выполнение работ в объеме и сроки, указанные в Заявке Заказчика является существенным условием настоящего Контракта.

11.5. Стороны имеют право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке                    в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) дней по причине или обстоятельствам, независящим от Заказчика;

- вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ Заказчиком;

- приостановки Подрядчиком работ на срок более 10 (десяти) дней, по независящим от Заказчика причинам;

- объявления Подрядчика банкротом в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- в случаях, установленных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013       «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон      по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, которые имели место до расторжения Контракта.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий,            а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры    к его урегулированию в претензионном порядке.

12.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней         с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес                       и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Севастополя.