Порядок приемки выполненных работ, оформление результатов приемки

5.1. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче и необходимости явки Заказчика для его осмотра, проверки и принятия. Извещение должно содержать сведения о месте и времени приемки и быть направлено письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо вручено с нарочным по адресу заказчика, указанному в настоящем контракте.

5.2. Заказчик проводит в процессе приемки экспертизу представленных Подрядчиком результатов выполнения работ. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами.

При проведении экспертизы выполненных работ, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев:

1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;

3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации

экспертиза проводится экспертом, экспертной организацией, привлеченными Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае если в соответствии с условиями контракта выполнение работ осуществляется поэтапно, приемка осуществляется на каждом этапе выполнения работ, в этом случае и экспертиза проводится на каждом отдельном этапе выполнения работ.

5.4. В рамках настоящего контракта от имени Заказчика принимают выполненные работы назначенные Заказчиком должностные лица либо комиссия.

5.5. Лица, указанные в п. 5.4. контракта обязаны осуществить приемку (экспертизу) выполненных Подрядчиком работ на соответствие условиям контракта, в сроки и порядке, определенные настоящим контрактом и обладают при этом всеми правами и обязанностями Заказчика, установленными настоящим контрактом.

5.6. Приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту выполненных работ, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и является неотъемлемой частью настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения об окончании работ, либо Подрядчику в тот же срок подготавливается и представляется мотивированный письменный отказ от подписания акта с указанием недостатков выполненных работ и сроков их исправления, предлагаемых Заказчиком и окончательно определяемых сторонами. Выявленные недостатки и сроки их устранения фиксируются в Акте недостатков, за подписями сторон. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ.

5.7. В случаях указанных в п. 5.2. настоящего контракта Заказчик проводит приемку выполненных работ с привлечением экспертной организации (далее - Экспертная организация).

5.8. Приемка выполненных работ с привлечением Экспертной организации осуществляется в течении 10 рабочих дней.

5.9. Экспертная организация осуществляет оценку результата выполненных Подрядчиком работ, условиям настоящего контракта в течении 5 рабочих дней.

При этом, Экспертная организация руководствуется условиями, заключенного с Заказчиком государственного контракта, условиями настоящего контракта и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.10. По итогам экспертизы Экспертная организация подготавливает Заключение.

5.11. По итогам проведенной экспертизы Экспертной организацией, Заказчик в сроки указанные в п. 5.8. настоящего контракта, подписывает акт выполненных работ, а в случае отрицательного заключения Экспертной организации направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

5.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено подрядчиком.

5.13. Подрядчик в течение, срока указанного в Акте недостатков (письменном отказе), обязан устранить все недостатки в выполненных работах и уведомить Заказчика о готовности повторно сдать результат выполненных работ.

5.14. При получении повторного уведомления Подрядчика Заказчик приступает к приемке выполненных работ в порядке определенном соответствии с пунктами 5.2. - 5.6. настоящего контракта, а в случае проведения экспертизы Экспертной организацией повторная приемка осуществляется с участием Экспертной организации. В этом случае стороны настоящего контракта и Экспертная организация подписывают акт устранения недостатков выполненных работ, указанных в письменном мотивированном отказе Заказчика от подписания акта выполненных работ.

5.15. Акт устранения недостатков, подписанный в порядке, определенном п. 5.14 настоящего контракта является основанием для подписания Заказчиком акта выполненных работ.

5.16. После подписания сторонами акта выполненных работ Подрядчик считается выполнившим свои обязанности по условиям настоящего контракта.

5.17. Подрядчик после оформления приемки работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого обязательства, предусмотренного контрактом, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

5.18. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые контрактом. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные по контракту.

Подрядчик гарантирует, что все устройства, изделия, строительные материалы, применяемые для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства и приемки работ. Срок устранения – не более 5 (пяти) календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки, гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.19. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Устранение дефектов производится в течение 15 (пятнадцати) дней после получения письменного сообщения Заказчика о выявленных дефектах.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки выполнения работ в установленный контрактом срок Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере не менее 1/300 от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

6.2. В случае выявления Заказчиком при приемке выполненных работ Подрядчиком завышения объемов выполненных работ, выполнение работ не в полном объеме, некачественных работ, а так же непредставления документов на выполненные работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Штраф устанавливается в размере 10% цены контракта.

6.3. При невыполнении обязательств по контракту кроме уплаты неустойки Подрядчик возмещает понесенные убытки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

6.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком иных обязательств по контракту, не связанных с просрочкой Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 2,5% цены контракта.

6.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.7. Расчет суммы неустойки (пеня, штраф) для Сторон производится в порядке, определенном Постановлением Правительства от 25.11.2013г. № 1063.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, в части гарантийных обязательств Подрядчика - до истечения срока гарантии, установленного п. 5.18. контракта.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего контракта допускается в случае существенного нарушения контракта одной из Сторон.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае существенного нарушения Подрядчиком условий контракта. Нарушение контракта Подрядчиком является существенным в случаях:

7.4.1. Если во время выполнения работы Заказчиком будут выявлены недостатки, влияющие на качество работ, либо отступления от условий контракта, либо станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом.

В указанном случае Заказчиком проводится экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям контракта. В заключение экспертизы указываются условия контракта, которые нарушил Подрядчик при выполнении работ.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте (единой информационной системе) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте (в единой информационной системе).

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертной организации. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, указанных в п. 7.4.1. контракта.

7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

7.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном действующим законодательством порядке в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых явилось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ.

Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1. контракта, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфной или факсимильной связью) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.3. контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА

9.1. Заказчик обязан контролировать исполнение Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Не препятствовать Заказчику, исполнять его обязанности, предусмотренные п. 9.1 настоящего контракта;

9.2.2. Оказывать содействие в осуществлении Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 9.1 настоящего контракта;

9.2.3. Предоставлять сведения о ходе исполнения условий контракта по запросу Заказчика.