Выполнение работ по комплексному содержанию придомовых и дворовых территорий, внутриквартальных проездов района Чертаново Южное уч.51

 

г. Москва "___" ______ 20___ г.

 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Чертаново Южное», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Семёнова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Громовой Александры Борисовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол №2 от 20.01.2014г.), реестровый номер торгов 0373200090813000065, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

Статья 1. Предмет Контракта

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по комплексному содержанию придомовых и дворовых территорий, внутриквартальных проездов района Чертаново Южное уч.51 в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту), в Расчете затрат (Приложения №2-5 к Контракту), в Адресном списке (Приложение №6 к Контракту), и в сроки установленные Календарным планом (Приложение №7 к Контракту), а также постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 г. за № 1018 «Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), Инструкцией по организации и технологии летней уборки, комплексному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов, утв. Распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 19.12.2011 № 05-14-833/1, Регламентом по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, утв. Распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 16.03.2012 № 05-14-106/2, распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы №05-14-391/0 от 11.10.2010г., а так же иных действующих нормативных и нормативно-правовых актов, норм, регламентов, правил, инструкций стандартов действующих на момент выполнения работ (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Санитарное содержание дворовых территории включает в себя следующие виды работ:

1.2.1. Ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летний период (с 1 апреля по 31 октября включительно)

• Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;

• Подметание территорий в дни с сильными осадками;

• Очистка урн от мусора;

• Промывка урн с применением дезинфекционного средства;

• Протирка указателей;

• Мойка территорий;

• Уборка контейнерных площадок;

• Межсезонная уборка газонов с сильной засоренностью;

• Уборка газонов;

• Поливка газонов, зеленых насаждений;

• Выкашивание газонов.

1.2.2. Ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов в зимний период (с 1 марта по 31 марта и с 1 ноября по 31 декабря включительно)

• Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.;

• Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см.;

• Подметание территорий в дни без снегопада;

• Очистка территорий от наледи и льда;

• Очистка урн от мусора;

• Промывка урн с применением дезинфекционного средства;

• Обработка территорий комбинированными ПГР;

• Уборка фрикционной части комбинированного ПГР;

• Перекидывание снега и скола;

• Уборка контейнерных площадок.

1.2.3. Механизированная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летний период (с 1 апреля по 31 октября включительно)

• Механизированное подметание с увлажнением территорий;

• Ручная уборка территорий после механизированного подметания;

• Механизированная мойка дворовых территорий;

Ручная уборка территорий после механизированной мойки территорий.

1.2.4. Механизированная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов в зимний период (с 1 ноября по 31 декабря включительно)

• Обработка территорий противогололедными материалами;

• Механизированное подметание и сгребание снега;

• Ручная доочистка территорий после механизированного подметания;

• Ручная уборка территорий в дни, в которые механизированная уборка не осуществляется.

1.2.5. Вывоз и утилизация снега

• Погрузка и вывоз снега с дворовых территорий и внутриквартальных проездов;

• Утилизация снега (плавление снега)

1.2.6. Содержание дворовых территорий

1.2.7. Текущий ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

1.3. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что:

1.3.1. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изделий, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

1.3.2. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая техническую документацию, сметную документацию и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены государственного контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

 

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

 

2.1. Цена Контракта составляет 27 294 557 руб. 32 коп. (двадцать семь миллионов двести девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 32 коп.), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - 18%, 4 163 576 руб. 54 коп. (четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 54 коп.)(далее - Цена Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Финансирование работ, поименованных в пунктах 1.2.1.-1.2.6 осуществляется по КБК: 0503 05Д0101 244 225 – 26 036 406 руб. 44 коп.

Финансирование работ, поименованных в пункте 1.2.7 осуществляется по КБК: 0503 05Д0201 244 225 – 1 258 150 руб. 88 коп.

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий государственного контракта осуществляется на счет администратора доходов 04732991230.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.5..Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. 14 настоящего Контракта, за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения 3 к настоящему Контракту, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату Цены Контракта

2.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).

2.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не согласованных с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.8. Оплата за последний месяц года (декабрь) производится до 25 числа отчетного месяца на основании подписанного сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг (при условии предоставления гарантийного письма об оказании услуг по 31.12.2014 года), и с учетом п.п. 5.1.8, 5.1.9. настоящего Контракта.

2.9. Оплата по Контракту осуществляется в следующем порядке:

2.9.1. Оплата по Контракту производится по факту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты завершения работ на объекте, что подтверждается надлежащим образом оформленным и подписанным в соответствии с настоящим Контрактом Актом закрытия объекта, актами о приемке выполненных работ, оформленных по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата) (далее - акт по форме N КС-2), и справкой о стоимости выполненных работ и затрат, оформленную по унифицированной форме N КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата (далее - справка по форме N КС-3), с приложением всех документов, подтверждающих фактическое выполнение (акты на скрытые работы, сертификаты, документы о качестве, оригиналы талонов на вывоз мусора, иную необходимую исполнительную документацию, указанную в Техническом задании) и необходимые для оплаты счета-фактуры и счета, при условии оплаты Подрядчиком всех выставленных Заказчиком штрафов, пени. В случае неоплаты Подрядчиком штрафных санкций в добровольном порядке и /или не предоставления Государственному заказчику вместе с комплектом исполнительной документации соответствующих подтверждающих документов, Государственный заказчик производит оплату выполненных работ с учетом п.2.9.2. Контракта.

2.9.2. Согласно ст. 313 ГК РФ, исполнение обязательств Подрядчика по настоящему контракту по перечислению штрафов (пеней) в доход бюджета возложено на государственного Заказчика. Исполнение бюджетного обязательства по государственному контракту (оплата) производится на основании акта об оказанных услугах, в котором указываются: сумма подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего контракта, размер неустойки (штрафа), подлежащий взысканию, основания применения штрафных санкций и итоговая сумма, подлежащая оплате. Таким образом, оплате подлежат работы за минусом штрафных санкций, которые уплачиваются государственным Заказчиком самостоятельно через счета, открытые в Федеральном казначействе для администраторов доходов.

2.10. Объемы услуг подлежат ежеквартальному уточнению с учетом реально складывающихся условий.

2.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, Расчета затрат не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.12. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

2.10. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) товаров (работ и услуг).

 

Статья 3. Сроки выполнения работ

 

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии Календарным планом.

3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с "01" марта 2014 г. по "31" декабря 2014 г.

 

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

 

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Расчетах затрат, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ (оказанных услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон

 

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Расчетами затрат и настоящим Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ согласно Техническому заданию, Расчету затрат, Адресному списку, Календарному плану, и актам о приемке выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.1.5. В случае наложения на Заказчика штрафных санкций и штрафов инспектирующими органами и контролирующими органами (в т.ч. Главного контрольного управления (Главконтоль), УФАС), а также в случаях, если по результатам проведенной проверки органами финансового контроля будут выявлены нарушения при использовании бюджетных средств со стороны Заказчика по заключенному Контракту, такие, как перечисление Подрядчику избыточных денежных средств по Контракту, установление органами финансового контроля безрезультатности расходов бюджетных денежных средств, неосновательное перечисление бюджетных денежных средств со стороны Заказчика, снятие объемов, а также в других случаях, когда по результатам проведенной проверки выявленные нарушения повлекли за собой блокировку соответствующих расходов Заказчика, и в иных случаях, установленных Актами проверки органов финансового контроля, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику наложенные на него суммы штрафных санкций и штрафов, а также восстановить бюджетные ассигнования по результатам актов проверки органов финансового контроля в течение 5 (пяти) дней с момента выставления Заказчиком требования о перечислении денежных средств в бюджет города Москвы. В счет компенсации Заказчик имеет право удерживать суммы штрафных санкций и штрафов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

5.1.6.Отказаться от оплаты выполненных работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии условиями настоящего Контракта обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений, а также в случае неоплаты Подрядчиком выставленных штрафных санкций. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) вправе произвести по своему выбору: оплату этапа работ за вычетом соответствующего неоплаченного Подрядчиком размера (неустойки (штрафа, пени), или взыскать сумму штрафов, пени в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, или взыскивать сумму штрафов в судебном порядке.

5.1.7.Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять сроки оплаты выполненных работ в соответствии с изменением ГРБС кассового плана, финансирования работ, при этом Государственный заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты выполненного надлежащим образом этапа работ.

5.1.8. При неоплате Подрядчиком суммы штрафов наложенных на Государственного заказчика проверяющими организациями, штрафов выставленных Государственным заказчиком Подрядчику, Государственный заказчик вправе приостановить оплату работ по контракту.

5.1.9.Отказать в приемке некачественно выполненных Подрядчиком работ. В этом случае, Государственный заказчик производит приемку и оплату фактически выполненных надлежащим образом работ, в соответствии с техническим заданием, графиком выполнения работ.

5.1.10.Заказчик имеет иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

5.1.11. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.12. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.13. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.5. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

5.2.8. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.9. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.11. В случае наложения на Заказчика штрафных санкций и штрафов инспектирующими органами и контролирующими органами, а также в случаях, если по результатам проведенной проверки органами финансового контроля будут выявлены нарушения при использовании бюджетных средств со стороны Заказчика по заключенному Контракту, такие, как перечисление Подрядчиком избыточных денежных средств по Контракту, установление органами финансового контроля безрезультатности расходов бюджетных денежных средств, неосновательное перечисление бюджетных денежных средств со стороны Заказчика, снятие объемов, а также в других случаях, когда по результатам проведенной проверки выявленные нарушения повлекли за собой блокировку соответствующих расходов Заказчика, и в иных случаях, установленных Актами проверки органов финансового контроля, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику наложенные на него суммы штрафных санкций и штрафов, а также восстановить бюджетные ассигнования по результатам актов проверки органов финансового контроля в течение 5 (пяти) дней с момента выставления Заказчиком требования о перечислении денежных средств в бюджет города Москвы. В счет компенсации Заказчик имеет право удерживать суммы штрафных санкций и штрафов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

5.2.12. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

5.2.12.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.12.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.2.13. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

5.2.14. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм штрафов исполнять обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению штрафов в доход бюджета города Москвы, либо взыскивать их в судебном порядке.

5.2.15. Заказчик имеет иные обязательства, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

 

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 2.8 настоящего Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками /

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

 

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

 

5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.10. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

5.6. Обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, сертификатов, документов о качестве, свидетельств на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

5.7. Качественно выполнить все работы по Контракту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком выполнения работ, утвержденным Техническим заданием, Локальной сметой и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и сдать результат работ Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком) с комплектом исполнительной технической документации, а также передать Заказчику документы, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечить при производстве работ на Объекте применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям технической документации и технического задания. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, документы о качестве, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик не менее, чем за 1(один) рабочий день до момента производства работ с использованием соответствующих материалов, изделий, конструкций, представляет для согласования сертификаты на указанные материалы, изделия Заказчику с оформлением сводного реестра материалов и конструкций, применяемых при производстве работ (далее по тексту – «сводный реестр») в двух экземплярах (каждый лист сводного реестра должен быть заверен подписью уполномоченного Подрядчиком лица и скреплен печатью Подрядчика). Рассмотрение и согласование представленной документации осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их представления, по итогам рассмотрения Заказчик готовит письменный ответ с приложением одного экземпляра сводного реестра. В отсутствие визы согласования уполномоченного представителя Заказчика на сертификате Подрядчик не вправе использовать для производства Работ по настоящему Контракту соответствующие материалы, изделия конструкции. Неисполнение указанного требования приравнивается к качественным недостаткам в выполненных Работах, и Подрядчик несет ответственность, аналогичную ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по качеству выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.8. Обеспечить:

5.8.1. Выполнение работ по настоящему Контракту и оформление исполнительной документации в полном соответствии с Техническим заданием, Расчетом затрат, строительными нормами и правилами. Осуществить подписание Акта закрытия объекта у членов комиссии, а также зарегистрировать в ОАТИ.

Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными документами, своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, и по требованию Заказчика организации, осуществляющей надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе спецификации, сертификаты и иные документы.

Подрядчик до момента сдачи этапа работ, результата работ, обязан передать по акту Заказчику исполнительную документацию в полном объеме. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика предоставления дополнительной документации, предварительно, за 2 (два) календарных дня до этого, передав Подрядчику перечень дополнительной документации. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

Заказчик вправе в любой момент письменно обратиться к Подрядчику, с требованием о предоставлении необходимой исполнительной документации, при этом Подрядчик, в установленный в соответствующем требовании срок, но не менее 2 (двух) дней, обязан предоставить требуемую документацию.

В случае не предоставления или неполного предоставления Подрядчиком Исполнительной документации, Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим Контрактом.

5.8.2. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.

5.8.3. Вести журнал производства работ на каждый объект, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с действующим законодательством.

В случае несогласия Представителя Заказчика с продвижением или качеством Работ, или же с записями Представителя Подрядчика в указанном журнале производства работ, он вправе занести в Журнал свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные Представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика к журналу производства работ. За неисполнение указанной обязанности Подрядчик может быть привлечен к ответственности, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.8.4. Вести журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов на каждый объект.

5.8.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.8.6. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ.

5.8.7. Бесперебойное функционирование инженерных конструкций при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.8.8. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.9. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно Графику выполнения работ субподрядными организациями.

5.10. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ).

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.11. Обеспечить ежедневную уборку и утилизацию строительного мусора и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством, производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства в соответствие с Федеральным законом №. 89-ФЗ от 24.06.1998г и предоставить Заказчику его копию. При этом, в течение дня Подрядчик производит промежуточную уборку где работы, этап, вид работ временно не осуществляются в связи с окончанием приостановкой их выполнения). Окончательная уборка должна быть произведена до 18 часов.00минут. Не допускается складирование мусора на объектах.

5.12. Вывезти в течение 1-го дня со дня утверждения Акта закрытия объекта приемочной комиссией, принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.13. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата работ Подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту закрытия объекта.

5.14. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения Акта закрытия объекта.

5.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.16.Обеспечить неукоснительное соблюдение условий Московского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями промышленников и предпринимателей (работодателей), в том числе в части выплаты заработной платы работникам Подрядчика.

5.17. В случае передачи части объема работ по настоящему контракту третьему лицу (субподрядчику) предусмотреть в договоре с ним обязанность субподрядчика обеспечить неукоснительное соблюдение условий Московского трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями промышленников и предпринимателей (работодателей), в том числе в части выплаты заработной платы работникам субподрядчика.

5.18. В случае наложения на Заказчика штрафных санкций, штрафов и иных взысканий инспектирующими, контролирующими и судебными органами, а также в случаях, если по результатам проведенной проверки органами финансового контроля будут выявлены нарушения при использовании бюджетных средств со стороны Заказчика по заключенному Контракту, такие, как перечисление Подрядчику избыточных денежных средств по Контракту, установление органами финансового контроля безрезультатности расходов бюджетных денежных средств, неосновательное перечисление бюджетных денежных средств со стороны Заказчика, снятие объемов, а также в других случаях, когда по результатам проведенной проверки выявленные нарушения повлекли за собой блокировку соответствующих расходов Заказчика, и в иных случаях, установленных Актами проверки органов финансового контроля, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику наложенные на него суммы штрафных санкций, штрафов и иных взысканий, а также восстановить бюджетные ассигнования по результатам актов проверки органов финансового контроля в течение 5 (пяти) дней с момента выставления Заказчиком требования о перечислении денежных средств в бюджет города Москвы. В счет компенсации Заказчик имеет право удерживать суммы штрафных санкций и штрафов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

5.19.Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им контроля в ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

5.20.Устранить в установленные Заказчиком сроки недостатки, выявленные при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.21.Представлять Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.

5.22. В случае возникновения неблагоприятных последствий выполнения работ по настоящему Контракту, немедленно уведомить Заказчика и приостановить выполнение работ до получения от него дополнительных указаний.

5.23. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой вступления Дополнительного соглашения в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем в указанный в настоящем пункте срок направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номер и дата доверенности, перечислены конкретные полномочия лиц (подписание актов приемки этапов работ, принятие писем, претензий, уведомлений, предписаний и прочее). К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей. При этом, в случае отзыва доверенности Подрядчиком на своего представителя по настоящему Контракту, Подрядчик не менее, чем за 3 (рабочих) дня до даты отзыва должен направить нарочным Заказчику соответствующее уведомление и сдать под роспись в секретариат Заказчика с проставлением отметки о №, дате вх. письма.

5.24. Производить оплату труда рабочих, по тарифным и сдельным расценкам, утвержденным действующими директивными документами.

5.25. Не допускать до выполнения работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ.

5.26.Обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.27. Нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафных санкций и другие взыскания в случае их наложения на последнего административными и судебными органами за нарушения, допущенные при выполнении работ Подрядчиком, путем удержания из денежных сумм, подлежащих оплате за выполненные работы.

5.28. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недовыполнения работ, невыполнения работ и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

5.29.При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по работам.

5.30.В случае поступления жалобы на портал «Наш город» (www.gorod.mos.ru) относительно ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в сроки, установленные Заказчиком провести совместное обследование объекта, а также составить соответствующий акт.

5.31. Обеспечивать Государственного заказчика автотранспортом для периодического объезда территории в период с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 часов, в выходные дни по заявке Заказчика.

5.32. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков-колодцев, принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение 2 (двух) часов Государственного заказчика и управление ГАИ, УВД г. Москвы.

5.33. Предоставлять в ежедневном режиме ежедневные графики визуального осмотра технического состояния оборудования детских игровых площадок, а также функционального осмотра в соответствии с требованиями Технического задания.

5.34. Выполнять работы в строгом соответствии с требованиями Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утверждённых постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018; Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), Инструкцией по организации и технологи летней уборки, комплексному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов, утв. Распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 19.12.2011 № 05-14-833/1, Регламентом по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, утв. Распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 16.03.2012 № 05-14-106/2, распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы №05-14-391/0 от 11.10.2010г. В случае издания новых, либо изменении указанных регламентов, технологий, инструкций и правил по порядку уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов руководствоваться ими.

5.35. Обеспечить оснащение машин и механизмов, применяемых для производства работ, системой спутникового позиционирования ГЛОНАСС с обеспечением возможности передачи информации о местонахождении указанных машин и механизмов в автоматизированную систему управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» (АСУ ОДС ДЖКХиБ), а так же видео-регистраторами.

 

 

Статья 6. Гарантии

 

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Контракта,

.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

 

 

Статья 7. Ответственность Сторон

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Календарным планом, на срок до 10 дней Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от стоимости работ, подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном в Техническом задании, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день неуплаты от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Техническом задании, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком выполнения работ.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.

В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарном плане, надлежащего качества в течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день неуплаты от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день до момента устранения недостатков выполненных работ.

Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным п. 5.4.2 настоящего Контракта.

7.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

7.7.Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до его сдачи, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.8.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

7.9. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством РФ несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Государственному заказчику и /или третьим лицам убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий / бездействий Подрядчика и / или привлеченных им субподрядных организаций при выполнении работ по настоящему контракту.

7.10. Государственный заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком.

7.11. Подрядчик при нарушении обязательств по Контракту уплачивает Заказчику штраф:

- за несвоевременную уборку мусора на контейнерной площадке 5 000 руб. за каждое нарушение;

- за несвоевременное очищение дворовой территории, а также парковочных мест от снега и наледи 5 000 руб. за каждое нарушение;

- за несвоевременную уборку дворовой территории от мусора, сломанных сучьев, ветвей деревьев, смета и листвы 5 000 руб. за каждое нарушение;

- за несвоевременную обработку дворовой территории ПГМ 5 000 руб. за каждый двор;

- за навал снега свыше 80 см 5 000 руб.;

- за несвоевременную очистку детской площадки и МАФ от снега и наледи 5 000 руб.

- за несвоевременное предоставление отчетной документации, и иных сведений, запрашиваемых Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- в случае невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности в течение 3 (Трех) календарных дней после согласованного Заказчиком срока Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение.

- ущерб, нанесенный третьему лицу в результате действий или бездействия Подрядчика, а так же в результате работ по вине Подрядчика, а также все претензии, иски и штрафы (включая и сопутствующие издержки), предъявленные административными органами и третьими лицами в адрес Заказчика по участку работ Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

- в случае непредоставления оригинала банковской гарантии в трехдневный срок после подписания Контракта Заказчик вправе применить штраф к Подрядчику в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

- в случае выявления факта предоставления недостоверной банковской гарантии Заказчик вправе применить штраф к Подрядчику в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

7.12. За нарушение иных обязательств по Контракту Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение.

7.13. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Контрактом.

7.14. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.16. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недовыполнения работ и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

 

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.8. Наличия более 3 (трех) жалоб по качеству выполненных работ Подрядчиком.

8.2.9. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

8.3.Основанием для одностороннего отказа по инициативе Заказчика от исполнения Подрядчиком контракта являются:

8.3.1. Если Подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный контрактом, или выполняет работу так, что окончание ёё к сроку, предусмотренному контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом в установленный контрактом срок.

8.3.2. Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и недопустимыми.

8.3.3. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

8.4. Основанием для одностороннего отказа по инициативе Подрядчика от исполнения Заказчиком контракта, в соответствии с нормами гражданского законодательства являются:

8.4.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты работ.

8.4.2. Неоднократный (от двух более раз) отказ от приемки работ.

8.4.3. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению контракта, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

8.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.6. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.7. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

 

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

 

9.1. Подрядчик, в момент подписания настоящего контракта предоставляет и подтверждает оригиналами документов Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в размере 29,9% (двадцать девять целых девять сотых процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта.

9.2. В качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, оформленную в соответствии с приложением №4 приказа Департамента города Москвы по конкурентной политике от 12.09.2011г. № 70-01-110/11 или перечисляет в качестве обеспечения исполнения Контракта на счет Государственного заказчика денежные средств. В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 20.07.2012 г. договор поручительства как способ обеспечения обязательств по государственному контракту не допускается.

9.3.Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и должна быть выражена в российских рублях;

- банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения настоящего Контракта;

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Подрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию;

- в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в предусмотренные сроки и/или расторжения настоящего Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 7 (семи) банковских дней по