Порядок внесения изменений и расторжения Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть изменен с учетом положений статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем работ в соответствии с требованиями, предъявляемым к работам, приведенным в Техническом задании (Приложении № 2 к Контракту), в том числе при отступлении подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иных недостатках результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 

Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из отношений связанных с исполнением Контракта и не урегулированные условиями настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а также предъявлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 3 (трех) дней с даты поступления. В случае если взаимоприемлемого решения достичь не удалось, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

Условия конфиденциальности

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени производства Работ по Контракту, а также после окончания и расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 

Сроки выполнения Работ и действия Контракта

12.1. Срок выполнения Работ по Контракту: в течение 15 дней с даты подписания настоящего Контракта.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.08.2016. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

 

Заключительные положения

13.1. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта.

13.2. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 Локальная смета.

Приложение № 2 Техническое задание.

Приложение № 3 Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом.

Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: Генеральная прокуратура Российской Федерации	ИСПОЛНИТЕЛЬ: Полное наименование
Адрес места нахождения:	Адрес места нахождения:
125993, г. Москва, ГСП-3,	______________
Б. Дмитровка, д.15а	ИНН ____________________
ИНН 7710146102	КПП ____________________
КПП 771001001	Банковские реквизиты:
Счет: 40105810700000001901	р/с ______________________
Операционный департамент Банка России, г. Москва БИК 044501002 л/сч 03951004150 ОГРН 1037739514196 ОКПО 00035335 ОКТМО 45382000	к/с _____________________   БИК ____________________ ОГРН ОКПО ОКТМО
Заместитель начальника Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры - начальник управления делами	Должность руководителя
___________ /Д.Е. Щербаков/	__________ /Ф.И.О. руководителя/
М.П.	М.П.

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «»___________2016 г.

№ ________________

 

Локальная смета

 

 

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
Раздел: Система вытяжной вентиляции В 1
Подраздел: Строительно-монтажные работы
		Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т	100 шт.	0,01
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ
		СП от ФОТ
		ЗТР
		Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час	1 агрегат
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ
		СП от ФОТ
		ЗТР
		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,1
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
3,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2
3,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м2	0,2
3,3		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2
3,4		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м2
		НР от ФОТ
		СП от ФОТ
		ЗТР
		Установка шумоглушителя	1 ШТ.
		ЗП
		МР
		НР от ФОТ
		СП от ФОТ
		ЗТР
		Шкаф управления и регулирования	1 ШКАФ
		ЗП
		ЭМ
		в т.ч. ЗПМ
		МР
		НР от ФОТ
		СП от ФОТ
		ЗТР
Подраздел: Пусконаладочные работы
		Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа № 10	1 устройство
		ЗП
		НР от ФОТ
		СП от ФОТ
		ЗТР
		Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2	1 участок вентиляционной сети
		ЗП
		НР от ФОТ	%
		СП от ФОТ	%
		ЗТР	чел-ч	15,12
		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	1 система
		ЗП
		НР от ФОТ
		СП от ФОТ
		ЗТР
Подраздел: Оборудование
		Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8	шт.
		Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 1000х500/1000 АРКТОС	шт.
		Модуль управляющий для вентиляторов типа IRE OSTBERG АСМ1-С2WU3 (Шкаф управления и регулирования)	шт.

 

 

Заместитель начальника Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры - начальник управления делами	Должность руководителя
___________ /Д.Е. Щербаков/	__________ /Ф.И.О. руководителя/
М.П.	М.П.

 

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «»___________2016 г.

№ ________________

 

 

Техническое задание

1. Объект закупки:

Выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляции в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016 году.

 

2. Место выполнения работ:

Мраморный зал, расположенный в административном здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а.

 

3. Сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в течение 15 дней с даты подписания контракта.

 

4. Общие требования к выполнению работ:

До начала выполнения работ Исполнитель обязан представить Заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, паспортных данных, места регистрации и фактического их проживания. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы.

Работники Исполнителя, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, должны быть приняты на работу в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».

Исполнитель организует ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объект и вывоз его с объекта, т.к. у Заказчика нет возможности предоставить территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Исполнителя. Строительные материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, приобретаются и поставляются Исполнителем. В связи с пропускным режимом завоз материалов и оборудования производится по предварительному письменному согласованию с Заказчиком не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты завоза. Нахождение рабочего персонала подрядной организации на территории Заказчика в нерабочее время запрещено.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. Исполнитель обязан выполнять работы с применением собственного материала, в строгом соответствии с Федеральными законами, СНиП, предписаниями ГОСТ, требованиями техники безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, ПУЭ и указаниями Заказчика.

При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, СанПиН и другим нормативным документам. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации. Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям: Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 48.13330.2011. «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений; Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка»; ГОСТ 16504—81. «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 118-13330-2012 "Общественные здания и сооружения".

Работы выполнять качественно, в строгом соответствии с настоящим техническим заданием, в сроки, указанные в контракте.

В случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам Исполнитель обязан возместить убытки в полном объеме.

Перед началом работ представлять представителю Заказчика журнал производства работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию, и согласовать с Заказчиком технологии и методы производства работ. Без согласования представителя Заказчика материалы не применяются для работ.

Система вентиляции должна быть выполнена без изменения внутреннего интерьера помещения.

Производительность системы вентиляции должна обеспечить удаление 10 000 -15 000 м³ воздуха в час.

В связи с работой в зале телеаппаратуры и онлайн трансляций допустимый уровень шумового давления не должен превышать 25 Дб.

Система автоматики должна иметь возможность регулировки производительности, то есть должен быть преобразователь частоты.

Установку вентиляционного оборудования произвести на чердаке, а система управления и регулирования должна располагаться на 1-м этаже.

Победителю запроса котировок необходимо представить смету в базе ФЕР с использованием коэффициентов Минстроя.

При оформлении актов по форме КС-2 на выполненные работы Исполнитель обязан предъявлять акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на материалы.

Каждый вид скрытых работ сдается с оформлением актов о приемке скрытых работ. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком и без подписания Сторонами акта о приемке скрытых работ, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.

Исполнитель устраняет собственными силами и за счет собственных средств дефекты и их последствия, возникшие в период гарантийного срока службы оборудования и материалов.

По завершении работ Исполнитель предъявляет представителю Заказчика одновременно с актами КС-2 и КС-3, паспорта и сертификаты на примененные материалы.