Справка об участии в судебных разбирательствах

Способ и наименование закупки _______________________________________

Участник закупки: ________________________________

 

Год	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей)	Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника закупки

 

(подпись уполномоченного представителя)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Инструкции по заполнению:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

4. Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

5. Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма 12

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

 

Форма Соглашения о раскрытии информации

Для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)

с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

 

г._______________ «___»_________201_г.

 

___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,

и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1»информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.

3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО «____»,и/или лицам, указанным ПАО «_______» в качестве получателей указанной информации.

5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________ * в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «________».

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

«Сторона-1» «Сторона-2» ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ от«Стороны-1»от«Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП

 

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)

 

Приложение

к Соглашению

от ________________№__

 

 

Форма предоставления информации (Форма 12.1)

Информация о заключённых договорах

№ п/п

Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)

Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия

№

ИНН

ОГРН

Наименование / Ф.И.О.

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

Справочно:

1. Указывается порядковый номер.

2. Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.

3. Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.

4. Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».

5. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2»и составе исполнительных органов «Стороны-2».

 

от «Стороны-1»от«Стороны-2»

______________(_________________) ________________(_______________)

МП МП

Форма 13

Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________

 

План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

 

Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________

№ п/п	Наименование работ	Наименование организации, выполняющей данный объем работ	Стоимость работ	Сроки выполнения (начало и окончание)
в денежном выражении, руб. (без НДС)	в % от общей стоимости работ
1.
2.
3.
…
ИТОГО		100%	Х

 

____________________________________

^{(подпись, М.П.)}

____________________________________

^{(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)}

Инструкции по заполнению

· Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

· Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

· Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

· В данной форме генеральный подрядчик указывает:

· перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

· стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;

· сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком выполнения работ.

Форма 14

Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ
внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________

 

№ п/п	Наименование работ	Наименование организации, выполняющей данный объем работ	Стоимость работ	Сроки выполнения (начало и окончание)
в денежном выражении, руб. (без НДС)	в % от общей стоимости работ
1.
2.
3.
…
ИТОГО		100%	Х

 

____________________________________

^{(подпись, М.П.)}

____________________________________

^{(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)}

Инструкции по заполнению

· Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».

· Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

· Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

· В данной форме лидер коллективного участника указывает:

· перечень выполняемых каждой организацией работ;

· распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов между всеми организациями, входящими в коллективного участника;

· сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ.

Форма 15

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

 

План привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участник: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

 

№ п/п	Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)	Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)	Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)	Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
	(подпись уполномоченного представителя)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

 

Инструкции по заполнению

• Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не привлекаются».
• Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
• Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
• В данной форме подрядчик указывает:

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)

Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)

Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)

Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)

 

Форма 16

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________