Изменение и расторжение договора.

Предмет Договора.

1.1. В соответствии с правом заключения Договора (далее - договор) на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) __________________ (далее – Товар, работы, услуги) для нужд __________________________________ Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, Заказчик обязуется принять Товар (работы, услуги) и оплатить.

1.2. Наименование Товара (работы, услуги), количество, цена за единицу Товара (работы, услуги) и общая стоимость, указывается в Спецификации - Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Источник финансирования для Заказчика – _______________________________________________________.

 

Качество и ассортимент.

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара (работы, услуги) должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, ______________________________ Сертификат соответствия. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Спецификации - Приложение № 1.

2.2. В случае обнаружения при приемке Товара (работы, услуги) несоответствия качества, повреждения упаковки Заказчик вправе в момент приема-сдачи отказаться от указанного Товара и потребовать произвести замену качественным Товаром (указывается при закупке товара).

2.3. Поставщик обязан принять некачественный Товар и заменить его другим, качественным Товаром (указывается при закупке товара).

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).

 

Сроки и порядок поставки.

3.1. Поставка Товара (выполнение работ, оказание услуг) производится Поставщиком с «_______» ___________ 2016 года по «_______» ___________ 2016 года, этамами или полностью в соответствии с заявкой Заказчика, по адресу: _______________________________.

3.2. Товар поставляется в течение ________ (________) календарных дней со дня передачи Заказчиком заявки на поставку Товара.

3.3. Заказчик согласовывает с Поставщиком заявку по количеству Товара (выполненным работам, оказываемым услугам) (письменно, факсограммой, телефонограммой). Объём поставки, сроки отгрузки согласовываются между Поставщиком и Заказчиком в момент подачи заявки.

3.4. Заказчик имеет право в течение _____ рабочих дней с даты согласования заявки, путём передачи телефонограммы, вносить изменения в заявку. При этом изменения в заявку могут быть внесены в случае не отправки Поставщиком груза и исключительно путем уменьшения количества поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) заявленного ранее.

3.5. Доставка Товара (выполнение работ, оказание услуг, в которых необходима поставка товара) до Заказчика производится собственным транспортом Поставщика.

3.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в соответствии со ст. 224 ГК РФ - в момент вручения вещи покупателю в месте назначения.

Цены и порядок расчетов.

4.1. Цена договора составляет ______________ руб. ____ коп. (Сумма прописью), в т.ч. НДС - ________, с учетом всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходов, связанных со страхованием, складированием, хранением, перемещением Товара до Заказчика, размещением на места хранения, выполнением погрузочно-разгрузочных работ и иных сопутствующих расходов, связанных с исполнением договора.

4.2. Форма оплаты - безналичная. Оплата по настоящему договору осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение __________ банковских дней после поставки соответствующей партии Товара, подписания товарно-транспортных накладных уполномоченными на то представителями Сторон.

 

1. Обязательства Сторон по Договору.

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Исходя из собственных потребностей в Товаре, (выполняемых работах, оказываемых услугах) направлять Поставщику заявку. В заявке указывать: наименование, количество и стоимость Товара (согласно Спецификации - Приложение № 1), подлежащего доставке.

5.1.2. Принимать Товар (работы, услуги) от Поставщика по количеству и качеству, в соответствии с сопроводительными документами в течение _______ рабочих дней с момента поставки Товара (выполнения работ, оказания услуг). При этом представитель Заказчика, уполномоченный осуществить приемку Товара (работы, услуги) на месте, обязан проверить соответствие доставленного Товара (выполненных работ, оказанных услуг) количеству и номенклатуре, указанным в накладной, а также его надлежащую упаковку. В случае обнаружения недостачи при приемке, оформляется акт недостачи, который передается Поставщику. В случае отказа Поставщика принять акт недостачи к рассмотрению от представителя Заказчика, о таком отказе делается отметка представителя Заказчика с указанием даты и времени отказа, а также ФИО представителя Поставщика, отказавшегося принимать акт, причины отказа. В этом случае второй экземпляр акта недостачи направляется Поставщику почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой предоставления акта считается дата, указанная на почтовом штампе.

5.1.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по разгрузке Товара, в том числе доступ персонала и транспорта на свою территорию (по выполнению работ, оказанию услуг).

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Поставить Товар (выполнить работы, оказать услуги) Заказчику надлежащего качества и в соответствии с условиями договора.

5.2.2. Осуществить разгрузку Товара (выполнение работ, оказание услуг, в которых необходима поставка товара) до места временного складирования Товара по адресу: _________________________________________.

5.2.3. Представить Заказчику в полном объеме сопроводительную документацию и сертификаты соответствия на каждую партию поставляемого Товара (акты выполненных работ) (выполненную работу, оказанную услугу).

5.2.4. В случае поступления рекламации от Заказчика о несоответствии количества и (или) качества Товар (выполненных работ, оказанных услуг), Поставщик обязан рассмотреть, и в случае вины Поставщика удовлетворить данную претензию в течение 2 рабочих дней с момента ее поступления.

5.2.5. Поставщик обязуется указывать в накладных и счетах (счетах-фактурах) номер и дату заключения настоящего контракта.

 

Ответственность Сторон.

6.1. Существенные нарушения договора со стороны Поставщика, в т.ч. поставка Товара ненадлежащего качества, нарушение сроков поставки, недопоставка товара фиксируются актами, подписанными Сторонами, и могут служить основанием для расторжения договора.

6.2. За несоблюдение сроков поставки Товара и (или) поставку некачественного Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости, не поставленного Товара и (или) поставку некачественного Товара за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение сроков поставки Товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Поставщик также обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком принятых на себя обязательств, в том числе упущенную выгоду.

6.4. За несоблюдение сроков оплаты Товара Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости, не оплаченного Товара за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение сроков оплаты Товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

 

Изменение и расторжение договора.

7.1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон.

7.2. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (выполняемых работах, оказываемых услугах), дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, (объема работ или услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

7.3. В случае изменения условий договора (объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки) Заказчик в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в договор размещает информацию об изменении договора с указанием внесенных изменений в Единой информационной системе.

7.4. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае увеличения предусмотренных договором количества товара, объем работы или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки, соответствующие изменения допускаются при условии последовательного согласования таких изменения с органом исполнительной власти Московской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

7.5. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

изменение предмета договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в закупке, или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

7.6. Если при исполнении договора Поставщик допускает невыполнение принятых им договорных обязательств, приведшее к неисполнению плановых показателей, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объем товаров, предусмотренный договором, и/или полностью расторгнуть договор и на оставшийся объем невыполненных работ выбрать иного поставщика.

7.7. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.8. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика, Заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков.

7.9. Заказчик вправе потребовать расторжения договора и возмещения причиненных убытков, включая упущенную выгоду, в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего договора, а именно:

7.9.1. нарушение срока поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг);

7.9.2. поставки Товара ненадлежащего качества, если недостатки поставленного Товара не были устранены (некачественный Товара не был заменен) Поставщиком в установленный Заказчиком срок;

7.9.3. поставки Товара с существенным нарушением требований к качеству Товара;

7.9.4. поставки Товара не в полном объеме;

7.9.5. в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования поставки товара по договору.

7.10. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Поставщика, Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически поставленного и принятого Заказчиком товара надлежащего качества.

7.11. В случае расторжения настоящего договора по решению суда в связи с существенными нарушениями договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.12. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

 

Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

8.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств по причине обстоятельств непреодолимой силы оформляется соглашением Сторон.

 

Заключительные положения.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по «___» ____________ 2016 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Настоящий договор также распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с «___» __________2016 года.

9.2. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, (по 1 экз.- Поставщику, Заказчику), имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.6. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре.

 

Адреса и реквизиты Сторон

 

Поставщик:	Заказчик:
Наименование организации Юридический/фактический адрес ИНН/КПП Р/сч К/с	Наименование организации Юридический/фактический адрес ИНН/КПП Р/сч К/с
Должность   ___ ФИО	Должность   ___ ФИО

Приложение № 1

к договору № _____

от «_____» ___________ 201__ г.

 

Спецификация

 

№	Наименование	Торговое наименование товара, страна происхождения товара	Технические характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу	Сумма
ИТОГО:
В т.ч. НДС:

 

ВСЕГО: __________ руб. _____ коп. (Сумма прописью)

В т.ч. НДС__%: ____________ руб. ________ коп. (Сумма прописью)

Поставщик: Наименование организации Должность   ___ ФИО

Заказчик: Наименование организации Должность   ___ ФИО