Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется передать, а Заказчик обязуется принять и оплатить хозяйственные товары (далее - «Товар») на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество и развернутая номенклатура (ассортимент) товара, с указанием цены за единицу товара, характеристик товара, предусмотрены Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору).

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам Товара. Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и / или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и / или безопасность Товара.

2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. В случае поставки Товара пониженной сортности Покупатель удерживает с Поставщика неустойку в размере ___% (_______________) от стоимости Товара, сортность которого оказалась пониженной.

2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение _____________ (_____) дней.

2.4. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в процессе реализации через розничную сеть Покупателя последний обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение ________ (_____________) дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен.

Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение _____________ (________________) дней от даты приема-передачи Товара, если дефекты были обнаружены в момент приема передачи Товара, или в течение _______

(_____________) дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных дефектов в процессе реализации через розничную сеть.

2.5. Если Покупатель осуществляет розничную продажу поставленного Товара и потребитель возвращает Покупателю некомплектный Товар и / или Товар ненадлежащего качества, поставленный Поставщиком, то Поставщик обязан заменить Покупателю возвращенный потребителем Товар или вернуть Покупателю стои-мость возвращенного Товара в течение ___ (____________) дней.

Поставщик обязан также выплатить Покупателю неполученную выгоду (то есть разницу между ценой поставки Товара Покупателю и ценой розничной реализации Товара потребителю), а также возместить Покупателю все убытки, возникшие у последнего в связи с таким возвратом Товара потребителем.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Товары поставляются в течение всего срока действия Договора, в соответствии с п.3.6. настоящего Договора.

3.2. Товары, поставленные досрочно и принятые Заказчиком, засчитываются в счёт количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

3.3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом, силами Поставщика и за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу:

3.4. Поставка товара подтверждается Поставщиком путем представления Заказчику следующей документации: товарной накладной и счет (счет-фактуры) - (2 экз), а также документы, подтверждающие его качество и безопасность (копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия на каждую серию поставляемого товара).

3.5. Датой поставки партии товара считается дата подписания Сторонами накладных. Поставщик обязан указывать в накладной номер и дату Договора, по которому осуществляется поставка.

3.6. Поставка товаров осуществляется партиями, по заявке Заказчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи такой заявки. Общий срок поставки: с момента заключения договора до 30.06.2016г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Изменение цен на поставляемый Товар в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость настоящего Договора включает расходы на доставку, разгрузку, хранение, уплату обязательных платежей и составляет: 31 630,00 (тридцать одна тысяча шестьсот тридцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается

5.2. Оплата по Договору осуществляется за счет ____________________________________________по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

5.3. Оплата Цены Договора производится Заказчиком по факту поставки партии товара, в течение 60 банковских дней с момента поставки товара и получения от Поставщика накладной, счета-фактуры и выполнения Поставщиком всех обязательств по настоящему Договору.

5.4. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.2. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу (по

Спецификации), или просрочку выборки Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере ___% (_________________) от стоимости отгруженного Товара.

6.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере ___% (_________________) от стоимости за каждый день просрочки платежа.

6.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _________ (______________) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих

обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности.

6.5. В случае непоставки Товара на дату, указанную в п. 3.1, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере ___% (______________) от стоимости недопоставленного Товара. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ____ (_________________) дней..

6.6. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне убытки в виде прямого ущерба. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.

6.7. Все штрафы и пени взыскиваются сверх убытков.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, при невозможности разрешения споры подлежат передаче в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.5. Настоящий Договор составлен письменно в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй - у Заказчика.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:

 

 

Приложение № 1

к Договору поставки № 13 Д/16

от «__»_________2016 г.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Страна происхождения	Ед.изм.	Кол-во единиц	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1.
2. и т.д.

 

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК: